Všeobecné podmienky

Od:

"STERK Inboedels", so sídlom a kanceláriou na "Nijverheidsweg 46c v Hendrik-Ido-Ambacht, ďalej len "dodávateľ", zapísaná v obchodnej komore pod registračným číslom.

Článok 1. Definície

V týchto všeobecných podmienkach sa pod pojmom "dodávateľ" rozumie spoločnosť STERK Inboedel so sídlom na adrese Nijverheidsweg 46c v Hendrik-Ido-Ambacht.

Článok 2. Uplatniteľnosť týchto podmienok

Tieto podmienky sa vzťahujú na každú ponuku a každú dohodu medzi zhotoviteľom a objednávateľom, na ktorú zhotoviteľ vyhlásil, že sa tieto podmienky vzťahujú. Tieto podmienky sa neuplatňujú, ak sa od nich zhotoviteľ výslovne písomne odchýlil.

Článok 3. Citácie

3.1. Všetky naše cenové ponuky sú poskytované bezplatne a sú úplne nezáväzné. Cenové ponuky sú platné tridsať dní. Ak je v cenovej ponuke uvedený dátum prijatia, vydaná cenová ponuka je platná do tohto dátumu.

3.2. Zhotoviteľ je viazaný predloženou ponukou, ak ju druhá strana písomne potvrdí do 30 dní.

3.3. Ceny uvedené v uvedených cenových ponukách sú bez dane z predaja a bez poplatkov za skládkovanie, ktoré má dodávateľ zaplatiť za likvidáciu tovaru, ktorý sa má zlikvidovať.

Článok 4. Vykonávanie dohody

4.1. Zhotoviteľ vykoná práce podľa prijatých opatrení.

4.2. Ak je to potrebné na riadne plnenie zmluvy, zhotoviteľ má právo dať vykonať práce, ktoré si vyžadujú špecifické odborné znalosti, tretím osobám.

4.3. Objednávateľ zabezpečí, aby všetky údaje a predmety, ktoré spoločnosť STERK Inboedel označí za potrebné alebo ktoré by mal objednávateľ rozumne chápať ako potrebné na plnenie zmluvy, boli zhotoviteľovi poskytnuté a posúdené včas. Ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi údaje a predmety potrebné na plnenie zmluvy včas, zhotoviteľ má právo pozastaviť plnenie zmluvy a/alebo účtovať objednávateľovi dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku omeškania podľa obvyklých sadzieb.

4.4. Ak bolo dohodnuté, že zmluva sa bude plniť po etapách, zhotoviteľ môže pozastaviť plnenie častí patriacich do nasledujúcej etapy, kým objednávateľ písomne neschváli výsledky predchádzajúcej etapy.

Článok 5. Trvanie zmluvy; doba plnenia

5.1. Zmluva sa uzatvára na dohodnutý projekt, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak.

5.2. Ak je v zmluve dohodnutý termín dokončenia určitých prác, nikdy nejde o striktný termín. To znamená, že ak objednávateľ zhotoviteľa nemôže splniť dohodu včas z dôvodu vyššej moci, nevzniká mu nárok na náhradu škody.

Článok 6. Zmena dohody

6.1. Ak sa počas plnenia zmluvy ukáže, že pre riadne plnenie je potrebné zmeniť alebo doplniť práce, ktoré sa majú vykonať, strany majú právo upraviť zmluvu po vzájomnej dohode.

6.2. Ak sa zmluvné strany dohodnú, že zmluva bude zmenená alebo doplnená, môže to mať vplyv na čas ukončenia plnenia. zhotoviteľ bude čo najskôr informovať objednávateľa.

6.3. Ak má zmena alebo doplnenie zmluvy finančné a/alebo kvalitatívne dôsledky, zhotoviteľ o tom vopred informuje objednávateľa.

Článok 7. Dôvernosť

Obe strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré získali jedna od druhej alebo z iných zdrojov v súvislosti s ich dohodou. Informácie sa považujú za dôverné, ak ich oznámila druhá strana alebo ak to vyplýva z povahy informácií.

Článok 8. Duševné vlastníctvo

Zhotoviteľ si tiež vyhradzuje právo použiť poznatky získané pri vykonávaní prác na iné účely, ak sa v priebehu procesu neposkytnú tretím stranám žiadne dôverné informácie.

Článok 9. Ukončenie zmluvy

Ktorákoľvek zo strán môže túto dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. V takom prípade musia strany dodržať výpovednú lehotu v trvaní najmenej jedného celého kalendárneho mesiaca.

Článok 10. Vypovedanie dohody

10.1. Pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi sú okamžite splatné v prípadoch, keď:

Sub a. Po uzavretí zmluvy sa zhotoviteľ dozvie o okolnostiach, na základe ktorých sa obáva, že objednávateľ nesplní svoje záväzky.

Sub b. Zhotoviteľ pri uzatváraní zmluvy požiadal objednávateľa o poskytnutie zábezpeky na splnenie záväzkov a táto zábezpeka nebola poskytnutá alebo je nedostatočná.

 

10.2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť plnenie zmluvy alebo pristúpiť k zrušeniu zmluvy, to všetko bez toho, aby bolo dotknuté právo zhotoviteľa požadovať náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

10.3. Ak sa zmluva zruší pred vykonaním prác, objednávateľ je povinný zaplatiť tridsať percent dohodnutej sumy za vykonané práce vrátane dane z obratu.

Článok 11. Závady; reklamačné lehoty

11.1. Reklamáciu vykonanej práce musí objednávateľ písomne oznámiť zhotoviteľovi do ôsmich dní od jej zistenia, najneskôr však do 14 dní od ukončenia dohodnutej práce.

11.2. Ak je reklamácia oprávnená, zhotoviteľ vykoná práce podľa predchádzajúcej dohody, pokiaľ sa medzitým nestali pre objednávateľa preukázateľne zbytočnými.

Článok 12. Poplatok

12.1. Na ponuky za pevný poplatok a na dohody, v ktorých bol dohodnutý pevný poplatok, sa vzťahujú odseky 2, 5 a 6 tohto článku. Ak nie je dohodnutý pevný poplatok, uplatňujú sa odseky 3, 4, 5 a 6 tohto článku.

12.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa môžu pri uzatváraní zmluvy dohodnúť na pevnej odmene. Pevná odmena je bez dane z obratu.

12.3. Ak nie je dohodnutá pevná odmena, odmena sa určí na základe skutočne odpracovaných hodín a príspevku na kilometre použitého služobného vozidla (vozidiel). Poplatok sa vypočíta v súlade s obvyklými hodinovými sadzbami dodávateľa a príspevkami na kilometre platnými pre obdobie, v ktorom sa práca vykonáva, pokiaľ nebola dohodnutá iná hodinová sadzba alebo príspevok na kilometre.

12.4. Všetky odhady nákladov sú vždy bez dane z predaja.

12.5. V prípade úloh, ktoré trvajú dlhšie ako dva mesiace, sa splatné poplatky účtujú pravidelne.

12.6. Ak sa zhotoviteľ dohodne s objednávateľom na pevnej odmene alebo hodinovej sadzbe, je zhotoviteľ oprávnený túto odmenu alebo sadzbu zvýšiť, ak preukáže, že v čase od predloženia ponuky do dodania došlo k významným cenovým zmenám, pokiaľ ide o mzdy alebo výdavky na auto.

Článok 13. Platba

13.1. Platba sa musí uskutočniť do štrnástich dní od dátumu vystavenia faktúry spôsobom, ktorý určí dodávateľ, a vo fakturovanej mene.

13.2. Po uplynutí štrnástich dní od dátumu vystavenia faktúry je klient v omeškaní. Klient je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 1% mesačne z dlžnej sumy, ak zákonná úroková sadzba nie je vyššia. V takom prípade sa uplatní zákonná úroková sadzba.

13.3. Platby uskutočnené klientom slúžia jednak na úhradu všetkých splatných úrokov a nákladov a jednak na úhradu faktúr, ktoré boli neuhradené najdlhšie, a to aj v prípade, že klient uvedie, že platba sa týka neskoršej faktúry.

Článok 14. Náklady na vymáhanie pohľadávok

14.1. Ak klient nesplní alebo poruší jednu alebo viacero svojich povinností, všetky primerané náklady vynaložené na dosiahnutie mimosúdneho uspokojenia znáša klient. V každom prípade je klient povinný uhradiť dvadsať percent z prvých 2 500 EUR a desať percent z prevyšujúcej sumy až do výšky 6 000 EUR.

14.2. Ak zhotoviteľ preukáže, že mu odôvodnene vznikli vyššie náklady, aj tieto náklady sú oprávnené na úhradu. Tieto náklady zvýšia sumu vypočítanú na základe odseku 1 vyššie.

Článok 15. Zodpovednosť

Ak je zhotoviteľ zodpovedný za spôsobenú škodu, je táto zodpovednosť obmedzená takto:

15.1. Zodpovednosť zhotoviteľa v rozsahu, v akom je krytá jeho poistením zodpovednosti za škodu, je obmedzená výškou platby, ktorú vyplatil jeho poisťovateľ.

15.2. Ak poisťovateľ v danom prípade nevyplatí poistné plnenie alebo ak škoda nie je krytá poistením, zodpovednosť zhotoviteľa je obmedzená na jeden a pol násobok fakturovanej hodnoty zákazky bez dane z obratu, a to aspoň tej časti zákazky, na ktorú sa zodpovednosť vzťahuje.

15.3. Na rozdiel od ustanovení odseku 2 tohto článku je zodpovednosť za postúpenie, ktoré trvá dlhšie ako šesť mesiacov, ďalej obmedzená na časť poplatku splatného za posledný mesiac.

15.4. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v týchto podmienkach neplatia, ak škoda vznikla v dôsledku úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zhotoviteľa alebo jeho podriadených.

15.5. Zhotoviteľ nikdy nezodpovedá za následné škody.

Článok 16. Predaj a dodávka tovaru

16.1. Predávaný tovar bude dodaný v stave, v akom je zobrazený na mieste alebo na vizuálnom materiáli.

16.2. Na predávaný tovar sa neposkytuje žiadna záruka.

16.3. Doručený tovar nebude prijatý späť.

16.4. Výmena dodaného tovaru je možná len so súhlasom spoločnosti STERK Inboedels.

16.5. Náklady na doručenie tovaru zo spoločnosti Havelte znáša kupujúci, pokiaľ sa nedohodli inak.

Článok 17. Vyššia moc

17.1. V týchto všeobecných podmienkach sa pod vyššou mocou okrem toho, čo sa chápe v zákone a judikatúre, rozumejú všetky vonkajšie príčiny, predvídateľné alebo nepredvídateľné, ktoré používateľ nemôže ovplyvniť, ale ktoré mu bránia v plnení jeho záväzkov. Patria sem aj štrajky v podniku dodávateľa.

17.2. Zhotoviteľ je oprávnený odvolať sa na vyššiu moc, ak okolnosť brániaca (ďalšiemu) plneniu nastane po tom, ako mal zhotoviteľ splniť svoj záväzok.

17.3. Počas pôsobenia vyššej moci sa plnenie povinností zhotoviteľa pozastavuje. Ak obdobie, počas ktorého nie je možné plnenie záväzkov zhotoviteľa z dôvodu vyššej moci, trvá dlhšie ako 2 mesiace, obe strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zhotoviteľa uhradiť v takom prípade škodu.

17.4. Ak zhotoviteľ v čase vzniku vyššej moci už časť svojich záväzkov splnil alebo ich môže splniť len čiastočne, je oprávnený fakturovať už splnenú alebo vykonateľnú časť samostatne. V takom prípade je zhotoviteľ povinný túto faktúru uhradiť, akoby išlo o samostatnú zmluvu. To však neplatí, ak už vykonaná alebo vykonateľná časť nemá samostatnú hodnotu.

Článok 18. Riešenie sporov

Ak nie je príslušný kantonálny súd, je na rozhodovanie sporov príslušný výlučne súd v mieste bydliska zhotoviteľa. Zhotoviteľ je však oprávnený žalovať svoju protistranu na súde, ktorý je príslušný podľa zákona.

Článok 19. Uplatniteľné právo

Každá dohoda medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi holandským právom.

Článok 20. Zmena a umiestnenie podmienok

Vždy platí posledná podaná verzia alebo verzia platná v čase uzavretia tejto zmluvy.

Posledné zmeny v Hendrik-Ido-Ambacht 1. septembra 2019.